以下是关于施工索赔报告和施工单位工期索赔报告的撰写指南，结合法律依据、合同条款及实际案例分析，提供结构框架和关键要点：
一、施工索赔报告的核心内容与结构
1. 总论部分
概述：明确索赔事件的基本信息，包括工程名称、合同编号、索赔金额、索赔原因（如设计变更、不可抗力、业主违约等）。
索赔要求：列出具体索赔项（如人工费、材料费、机械费、工期延长天数等）。
编写与审核人员：注明报告编制人及审核人的职务信息。
2. 索赔依据
合同条款：引用合同中关于变更、不可抗力、工期顺延的条款（如《建设工程施工合同（示范文本）》第7.5.1项、第11.3款等）。
法律法规：如《民法典》第577条（违约责任）、第117条（不可抗力免责）。
证据链：包括监理日志、会议纪要、现场照片、设计变更通知等。
3. 索赔计算
人工费：包括窝工补偿、加班工资、遣散费用（如按工日单价×0.75系数计算）。
材料费：超量采购费用、仓储费及资金利息。
机械费：租赁设备的闲置费（如挖掘机按台班费×延误天数计算）。
管理费：按合同约定比例分摊至延误工期。
其他费用：如履约保函延期费、贷款利息等。
4. 证据附件
关键文件：地质勘探报告、施工日志、监理签认单、付款凭证等。
第三方证明：气象灾害报告、停工通知、材料供应商的延误说明。
二、施工单位工期索赔报告的撰写要点
1. 工期延误的成立条件
责任归属：证明延误非承包人责任（如设计错误、业主未提供场地、政策调整等）。
因果关系：需说明延误事件与工期延长的直接关联性。
2. 工期计算方式
比例分析法：按合同总工期与延误事件影响比例计算索赔天数。
计划与实际对比法：对比原计划进度与实际进度，确定延误天数。
关键路径法：分析延误是否影响关键工序，确定可索赔工期。
3. 典型案例参考
设计变更：如某工程因业主调整楼层导致停工，索赔人工费、机械闲置费及材料浪费损失。
不可抗力：如暴雨导致停工，需附气象证明并计算窝工费用。
材料供应中断：因政策调整导致水泥断供，索赔工期及管理费。
4. 程序要求
时效性：在事件发生后28天内提交索赔意向书，附初步证据。
协商与谈判：建议通过会议协商解决，避免仲裁或诉讼。
三、报告模板示例（以工期索赔为例）
plaintext
工期索赔报告
一、索赔事项概述
工程名称：XX项目
合同编号：XX-2025-001
索赔原因：因业主设计变更（取消原三、四层施工），导致工期延误54天。
索赔金额：人工费35,960元，机械费345,600元（计算详见附件）。
二、索赔依据
1. 合同条款：专用条款第7.5.1项（发包人原因导致工期延期）。
2. 证据：设计变更通知（编号XX）、监理确认的停工记录。
三、工期计算
延误天数：54天（2025年3月6日-4月28日）。
计算方法：按计划进度与实际进度对比，关键路径受影响天数。
四、索赔项目明细
1. 人工费：窝工918工日×52.23元/工日×0.75=35,960元。
2. 机械费：挖掘机租赁费48000元/月×2台×54天=172,800元。
五、附件清单
1. 设计变更通知书（复印件）。
2. 监理签认的停工记录及现场照片。
3. 租赁合同及付款凭证。
四、注意事项
1. 语言客观：避免主观描述，用数据支撑索赔合理性。
2. 证据充分：每项索赔需对应至少一项证据（如合同、签证单、付款记录）。
3. 程序合规：确保索赔流程符合合同约定的时效和形式要求。
通过以上结构和要点，可系统化撰写具有法律效力的索赔报告，最大程度保障施工单位的合法权益。
