以下是工程承包合同书范本及承包协议合同的核心要点和模板框架,综合多份标准合同模板整理而成,适用于建筑工程、施工承包等场景:
工程承包合同书范本核心条款
一、合同双方
甲方(发包方): 全称、地址、法定代表人
乙方(承包方): 全称、地址、法定代表人
法律依据: 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等。
二、工程概况
1. 工程名称: 明确项目名称(如“XX小区建设工程”)。
2. 工程地点: 具体施工地址。
3. 工程内容: 施工范围(如土建、水电安装、装修等)。
4. 工程规模: 建筑面积、结构形式等。
5. 资金来源: 拨款/自筹资金等。
三、承包方式及范围
1. 承包方式: 包工包料/包清工/总价包干等。
2. 承包范围:
四、工期要求
1. 开工日期: 以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期: 总日历天数(如180天)。
3. 延期责任: 因乙方原因导致工期延误,按每日合同总价0.5%支付违约金;不可抗力顺延。
五、质量标准
1. 质量等级: 合格/优良,符合国家施工验收规范。
2. 验收标准: 按设计图纸及行业标准执行。
3. 质量保证金: 合同总价的3%-5%,竣工验收后无质量问题退还。
六、合同价款及支付
1. 合同总价: 人民币(大写)____元,含税。
2. 付款方式:
七、双方责任
甲方责任:
乙方责任:
八、安全与文明施工
1. 安全责任: 乙方需为施工人员购买意外险,承担施工期间安全事故的经济及法律责任。
2. 文明施工: 材料堆放整齐,工完场清,接受甲方及监管部门检查。
九、违约责任
1. 甲方违约: 逾期付款按日0.1%支付违约金,超过30日乙方可停工。
2. 乙方违约: 质量不达标需无偿返工,逾期竣工按日0.5%支付违约金。
十、争议解决
协商不成时,向工程所在地人民法院提起诉讼。
承包协议合同范本(简化版)
甲方: ____________________
乙方: ____________________
第一条 工程内容
乙方承包甲方位于______的______工程,具体包括:____________________。
第二条 承包方式
□ 包工包料 □ 包清工,总价______元(大写:____________)。
第三条 工期
自____年____月____日至____年____月____日,共计____天。
第四条 付款方式
1. 签订合同后预付____%;
2. 进度款按____%支付;
3. 验收合格后付至____%,质保金____%一年后支付。
第五条 质量与安全
1. 乙方按国家规范施工,承担质量责任;
2. 施工安全由乙方负责,甲方监督。
第六条 其他条款
1. 乙方不得转包工程;
2. 本合同一式两份,双方各执一份,签字生效。
甲方(盖章): ________
乙方(盖章): ________
日期: ____年____月____日
注意事项
1. 法律合规性: 根据项目类型补充专项条款(如环保要求、消防验收等)。
2. 附件清单: 包括施工图纸、材料清单、安全责任书等。
3. 专业审核: 建议由法律顾问或专业机构审核合同条款,避免漏洞。
完整模板可参考国家住建部发布的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),或根据具体项目调整条款。